היקף המכרז 7 PEN CRANE תרחישים, סילוק CRANE ו REMOTE
בקרת קרינה
מנהל מפעל במפעל לוקומוטיבי
מכונאי למכונות חשמל
מספר קובץ 85.02 / 122190
TENDER תאריך ושעה 11.07.2012 15: 00
נספח היסטוריה 29.06.2012
הליך המכרז
עלות מפרט / חשבון בנק מס: 100, - TL / VAKIFBANK ESK. SMAs. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73
מכרז במכרז ישאר אוזונאם
העניין של המכרז אסומן KARAGÖZ
טלפון ופקס אין 0-222-224 00 00 (4435-4436)
רכש: 225 50 60, המטה: 0-222-225 72 72
כתובת דוא"ל אלקטרונית כתובת: @tulomsas.com.tr
הקבלן
בקשה למוצרים קונים עם נוהל מכרז פתוח
מפרט טכני סוג
(עבור הצעות מחיר מקומיות)
הנושא של המכרז והסוגיות הנוגעות להצעה
מאמר 1 - מידע על בעל העסק
1.1. ניהול בעלי עסקים:
א) שם: הקבלן (לוקומוטיב טורקיה מנוע תעשיה בע"מ)
ב) כתובת: אחמט קנתלי Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) מספר טלפון: 0 222 224 00 00 / 4435-4436
d) מספר פקס: 0 222 - 225 50 60 (רכישה) - 225 72 72 (משרד ראשי)
e) כתובת דואר אלקטרוני: tulomsas@tulomsas.com.tr
ו) שם, שם משפחה / כותרת של אנשי רלוונטי: Yaşar UZUNÇAM - ראשי
1.2. המכרזים, פרטי קשר מן הכתובות ומספרים לעיל
על ידי מתן אותם.
סעיף 2- מידע בנושא המכרז
טובין הכפופים למכרז;
א) שם: משאית מנוף, מנוף הגג מנוף מבוקרת מרחוק
ב) מספר רישום של JCC: 2012 / 82531
ג) כמות וסוג: 7 עט
ד) מקום הלידה: TÜLOMSAŞ המחלקה לניהול חומרים
ה) מידע נוסף: 230.525 ו- 230.988 מס '
סעיף 3- מידע על הרכש
מידע על המכרז;
א) מכרז: נוהל מכרז פתוח
ב) TALOMSAŞ אחמט Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
ג) תאריך המכרז: 11.07.2012
ד) זמן המכרז: 15.00
ה) מפגש ועדת המכרזים: TÜLOMSAŞ ישיבת ועדת המכרזים
סעיף 4 - רכש ורכש של מסמך המכרז
4.1. ניתן לראות את מסמך המכרז ללא תשלום בכתובת הבאה. עם זאת, ההצעה תציע
אלה המחויבים לרכוש את מסמך המכרז שאושר על ידי הממשל.
א) מסמך המכרז ניתן לראות: TÜLOMSAŞ רכש מחלקת האספקה
ב) מקום הרכישה של מסמך המכרז: TÜLOMSAŞ רכש מחלקת האספקה
ג) מחיר המכרז מסמך המכירה (מע"מ כלל): 100, - TL
4.2. במסמך המכרז מלווה שורה של מצפנים המציגים את המסמכים בתכניו. מציע, מכרז
לבדוק את האותנטיות של המסמכים המרכיבים את המסמך והאם המסמכים הושלמו
היה. לאחר בדיקה זו, יוכל הגוף המתקשר
הוא מקבל את ההצהרה החתומה על המצפן.
4.3. המציע ירכוש את מסמך המכרז ואת התנאים המפורטים במסמכי המכרז
לקבל את הכללים.
מאמר 5- מקום הגשת ההצעות
5.1. הצעות: TÜLOMSAŞ רכש מחלקת האספקה
5.2. ניתן להציב את ההצעות במועד הנ "ל עד למועד המכרז,
. הצעות שאינן מגיעות לחוזה עד למועד המכרז
זה יחויב.
5.3. הצעות שיוגשו או יקבלו על ידי המינהל, למעט הנפקת תוספת, יוחזרו מכל סיבה שהיא.
זה לא ניתן לאחזר.
5.4. במקרה שהמועד שנקבע למכרז חופף את החג, יהיה המכרז
באותו זמן באותו הזמן לעיל ואת ההצעות שניתנו עד הפעם מתקבלים.
5.5. במידה ושעות העבודה ישתנו מאוחר יותר, המכרז יתקיים במועד המפורט לעיל.
5.6. הגדרת זמן של טורקיה רדיו Corporation הטלביזיה (TRT) מבוססת על הגדרת זמן לאומית.
סעיף 6- היקף מסמך המכרז
6.1. מסמך המכרז מורכב מהמסמכים הבאים:
א) מפרט מינהלי ורשימת דרישות
) ב מפרט טכני ונספחים ט. מפרט טכני (230.525 - ו 230.988)
ג) טיוטת החוזה
ד) טפסים רגילים (מכתב מחיר של מכרז ו שליט, מכתב ערבות זמני, ניסיון עבודה
אישור, תעודת מצב השותפות)
6.2. בנוסף, בהתאם להוראות הרלוונטיות של מפרט זה, התוספת ו
ההצהרות הכתובות של המנהל על פי בקשה בכתב יחולו על מסמכי המכרז.
זה חלק ממנה.
6.3. המכרז בוחן בקפידה את תוכנם של כל המסמכים הנ"ל
צריך. אחריות לאי קיום התנאים להגשת ההצעה
יהיו שייכים למכרז. הצעות שלא בהתאם לנוהל שנקבע ותואר במסמך המכרז
לא נחשב.
II - סוגיות הקשורות להשתתפות במכרז
סעיף 7- מסמכים נדרשים וקריטריונים להסמכה להשתתף במכרז
7.1. על מנת שהמתמודדים ישתתפו במכרז, יוגשו המסמכים הבאים בסדר הבא:
אמור להציע:
א) תעודת לשכת המסחר ו / או התעשיה או לשכת המסחר הרשומים לפי החקיקה;
1) במקרה של אדם אמיתי, המכרז נלקח בתוך שנת ההודעה, המסחר
ו / או מסמך שהוא רשום בלשכת התעשיה או בלשכת המקצוע,
2) במקרה של ישות משפטית, הוא רשום במרשם של הישות המשפטית על פי החקיקה
ו / או בתוך שנת ההודעה על המכרז,
תעודת רישום,
) ב הצהרת חתימה או חוזר חתימה המראה כי היא מוסמכת להציע;
1) הצהרת חתימה נוטריונית במקרה של אדם אמיתי,
2) במקרה של אדם משפטי, על פי האינטרסים של השותפים, החברים או המייסדים של הישות המשפטית,
מציין את המצב האחרון המציין את הגורמים בניהול של הישות המשפטית רישום הרישום גאזט או זה
נוטריון חתימה חתימה של ישות משפטית עם המסמכים המוכיחים את הנושאים,
) ג מכתב הצעה המפורט בנספח למפרט,
ד) ערבות זמנית, שתצורה ותכוליה מפורטים בתוספת המפרט,
) ה מסמכי ההסמכה המפורטים במפרט זה,
) ו במקרה של השתתפות במכרז על ידי שלוח, השתתפות הנוטריון במכרז
הצהרת חתימה נוטריונית עם ייפוי כוח מוסמך,
ז) קבלן משנה קבלן המשנה יהיה
רשימת העבודות וקבלני המשנה שהקבלנים שוקלים
(ח) להגיש תעודת ניסיון בעבודה, אם יידרש על ידי המציע, להפגין את נסיון העבודה
המסמך, במקרה של פרטנר ישות משפטי עם יותר ממחצית המניות, וכן חדרים טורקיים
איגוד הבורסה או רואה חשבון מוסמך או רואה חשבון או רואה חשבון ציבורי
בשנה שעברה לאחר ההודעה הראשונה על ידי
תעודת סטטוס שותפות המציינת כי תנאי זה מוגן ללא הפרעה.
ט. מסמכים אחרים המבוקשים על ידי הישות המתקשרת: i
7.2. מסמכים להיות חיפשו הכשרה מקצועית וטכנית מסמכים אלה צריכים להיות
קריטריונים:
7.2.1. המציעים יספקו תעודת ניסיון בעבודה.
תעודת ניסיון בעבודה; את חמש האחרונות (5) במגזר הציבורי או הפרטי בארץ או בחו"ל
חוזה
מסמך המציג ניסיון.
תעודת ניסיון בעבודה, ממומשת במוסדות ציבור וארגונים תחת התחייבות
על פי בקשת המכרז באספקת חומרים / שירותים,
אושרה על ידי הרשות המוסמכת. התחייבות
למימוש ניסיון עבודה במגזר הפרטי
קבלנים, עבודות קבלניות וחשבוניות שהוצאו ליישום חוזה זה
יגיש את מסמכי הבקשה לוועדת המכרזים.
כנסיון עבודה, לפחות% 25 מהמחיר שמציע המכרז
עבודה הקשורה לחוזה בודד או עבודות דומות הקשורות לתעודת ניסיון בעבודה או למכרז
דוח קיבולת יוצגו. אחד משני המסמכים האלה
הם רק צריכים להציג.
ב הסמכה של ניסיון עבודה המבוקש ביחס לנושא רכש
המבוססים על ניסיון העבודה מסמכים מוערכים. ניסיון עבודה מרובות, אלה דומים
גם אם הם שייכים לעבודות, הם לא נאספים ונלקחים בחשבון.
עבודות דומות להערכת ניסיון בעבודה;
ייצור או תיקון מנופים נחשב דומה.
ועדת המכרזים, בדומה לעבודת המסמכים שהוגשו כניסיון עבודה
בהערכת יכולת להיות מסופק במונחים של אם הם עומדים הסכום המינימלי הנדרש,
1 1 / 1 / 2003 עבודה במסמכים המציגים את נסיון העבודה של העבודה שבוצעה לאחר התאריך
כמות הניסיון; ההסכם נעשה במהלך החודש הקודם מפיק חודש הטורקי סטטיסטי מכון
מחירים בעמודה "X כללי של לוח תוצאות המדד עבור תת מגזרים (2003 = 100 קרן)
המדד שייך למדד השייך לחודש הקודם מחודש ההודעה הראשונה או תאריך ההזמנה.
הערך מתעדכן על ידי המקדם.
2 1 / 1 / 2003
כמות הניסיון; המכון לסטטיסטיקה של המדינה
מדד המחירים (1994 = 100 WPI) טבלה: 2 מדד כללי, 2002 דצמבר WPI
טבלה: 2 / 1 / 1 על המקדם שנמצא ב- 2003
מעודכן. הסכום המחושב של שנתי 2003 של מפיק המכון הסטטיסטי ינואר טורקיה
מחירים בעמודה "X כללי של לוח תוצאות המדד עבור תת מגזרים (2003 = 100 קרן)
המדד שייך למדד השייך לחודש הקודם מחודש ההודעה הראשונה או תאריך ההזמנה.
הערך מתעדכן על ידי המקדם.
3) במכרזים שהוגשו בלירה טורקית,
את כמות ניסיון העבודה במסמכים המציגים את חוויית העבודה הקשורה בעבודות הקשורות
הבנק המרכזי של הרפובליקה של טורקיה שפורסם ברשומות של קניית המט"ח במועד ההתקשרות
זה מומרים Liras טורקית דרך יבש. סכום זה נמצא בפסקאות הראשונה והשנייה
המסגרת מעודכנת.
4) במכרזים המותרים להגיש הצעות במטבע חוץ; - מטבע חוץ
כמות ניסיון העבודה במסמכים המציגים את חוויית העבודה הקשורה לעבודה המתקשרת במונחים של
הבנק המרכזי של הרפובליקה של טורקיה על הזמנה או הודעה שפורסמה הצלב בילקוט הפרסומים
המחיר של ההצעה מומרת למטבע.
5) במכרזים המותרים להגיש הצעות במטבע חוץ; - מטבע חוץ
עבודה הקשורה לעבודה החוזית של המציע בלירה טורקית.
כמות ניסיון העבודה במסמכים המראים את החוויה, ההסדרים בפסקאות הראשונה והשנייה
המסגרת מעודכנת. מתוך סכום זה, מועד הכרזה או ההזמנה הראשונה שפורסם ברשומות ב טורקיה
הבנק המרכזי של הרפובליקה של טורקיה מומרת למטבע ההצעה.
עמלות המכרז ימסרו מידע על מסמכי ניסיון בעבודה שהוגשו על ידי המכרזים.
לצורך בדיקה; ניסיון בעבודה, חוזה, דוח קבלה, מסמכי תשלום
מסמכים, כגון חוזים, חוזים, חוזי העברה, הסכמי שותפות עסקית ועוד.
מאלו שעושים עסקים בחו"ל יכולים גם לבקש את עמיתיהם.
חוזים שלא צוין מחיר החוזה או עבודה להיעשות ללא תשלום, ניסיון בעבודה
חוזים אלה לא ישמשו להוכחת ניסיון בעבודה.
7.2.2. למכרזים יהיה נושא מוכר משלהם למכרז נכון למועד המכרז.
ISO 9001: תעודת איכות 2008 שהונפקו על ידי ארגון מאושר.
7.2.3. המציעים, מספר, המותג, סוג, קיבולת וטכניקה של חומרים לשמש במערכת המנוף
ואת הפרויקט הראשוני של המערכת כולה.
7.2.4. המציעים יוגשו לכל סעיפי המפרט הטכני 230.988 ו- 230.525 בנפרד, בהתאמה.
ואת רשימות התשובות הם ייתן בפירוט.
7.2.5. מכרזים, חלקי חילוף כדי לשמש את העבודה כולה יחד עם המחירים בנספח של הצעות
זה ייתן.
7.2.6. המכרזים יהיו אחראים לתקופות שירות ואחריות במקרה של כשל כלשהו.
המידע ייתן בנספחים.
7.2.7. המציעים, לוח הזמנים של העבודה (ציור הפרויקט, ייצור, הרכבה, פיקוח ובקרה פעמים)
בצורה של מידע מראה את תקופת האימונים עם המידע ייתן את נספח.
7.2.8. TULOMSAS רשאית להחליט אם המוכר הוא בעל כשירות טכנית או לא.
במידת הצורך, רשאי המנהל לבקר במתקני המכרז (קבלן משנה, אם בכלל)
לבחון את עבודתו. 70 נקודות בהתאם לטופס ההסמכה של הספק כתוצאה מבדיקה זו
המשתתף הבלתי מוסמך אינו נכלל בהערכה.
7.3. כיצד להגיש מסמכים:
7.3.1. למציעים יש את המסמכים המקוריים או הנוטריונים המאושרים
לתת דוגמאות. ניסיון בעבודה מסמכים הקשורים לעבודה או עבודות דומות
אם נדרש, המקורי של המסמכים ניסיון עבודה מנוטרי, המכרז מוכן להישאר על
יוגש לישות המתקשרת על ידי היישות המתקשרת, בטרם אושרה על ידי היישות המתקשרת.
7.3.2. מסמכים נוטריונים חייבים להיות מלווים בעותק, הוכחת האותנטיות ", העתקה או צילום
אלה שאושרו ואושרו, דומים לאלה שהוצגו או פרשנות
לא ייחשבו תקפים.
7.3.3. המכרזים, המקוריים של המסמכים, במהלך המכרז, המקורי נתפס על ידי ועדת המכרזים ekl
לשנות את הטקסט עם צילומים.
7.3.4. אם מבוקשים מסמכים בקרת איכות;
[מערכת ניהול איכות תעודת / מערכת ניהול איכות הסביבה / איכות ניהול מערכת אישור
הסמכה של מערכת ניהול הסביבה אישור מוכר על ידי סוכנות ההסמכה הטורקית
ארגונים או האמנה הלאומית להכרה הדדית
גופי הסמכה המוכרים על ידי גופי הסמכה
זה חובה. פורום הסמכה בינלאומי הכרה הדדית של גופי הסמכה אלה
גופי הסמכה מוכר מוכר על ידי גופי הסמכה ארציים
כי הם תקפים וכי המסמכים שהונפקו על ידי ארגונים אלה תקפים, הסמכה טורקית
זה חייב להיות מאושר על ידי מכתב מהמוסד. מועד המכרז או השנה לפני מועד זה
מכתבי האישור שהתקבלו תקפים. עם זאת, הוא מוכר על ידי סוכנות ההסמכה הטורקית.
המותג Türkak הסמכה
זה לא חובה על המסמכים ותעודות נושאות את האישורים כדי לקבל מן הסוכנות ההסמכה הטורקית. זה
תעודה זו תהא תקפה במועד המכרז.
סעיף 8 - פתיחות המכרז למכרזים זרים
רק במכרז זה יוכלו להשתתף במכרזים מקומיים בלבד. מתמודדים מקומיים העוסקים במיזמים משותפים עם מכרזים זרים
לא יכולים להשתתף במכרז. במכתב המכרז, היו האנשים הטבעיים שהשתתפו במכרז מוכנים
מזוהה על ידי מספר הזהות של טורקיה הרפובליקה. הצעות של ישויות משפטיות מקומיות
מוערכת באמצעות המסמכים המוצגים.
סעיף 9- מי שלא יכול להשתתף במכרז
9.1. בשם עצמם או אחרים, במישרין או בעקיפין או כקבלן משנה,
הם אינם יכולים להשתתף במכרז בדרך כלשהי;
א) באופן זמני או קבוע בהתאם להוראות החוקים 4734 ו- 4735 וחוקים אחרים.
אלה אשר נאסר עליהם להשתתף במכרזים ציבוריים ועל פי חוק למניעת טרור מס '3713
אלה שהורשעו בעבירות ובפשע המאורגן.
(ב) אלה שנחשבו לפשיטת רגל כוזבת על ידי הרשויות הרלוונטיות.
(ג) אנשי הרשות המתקשרת של המנהל ואנשים בוועדות שיש להם סמכות כאמור.
ד) להכין, לבצע ולסיים כל הליכי רכש הקשורים לעבודת הישות המתקשרת;
אישור
(ה) בני זוג של אנשים המפורטים בסעיפים קטנים (ג) ו- (ד) ועד תואר שלישי ותואר שני
אבות ואבות עם אימוץ ומאמצים.
(ו) השותפים והחברות של הנזכרים בסעיפים קטנים (ג), (ד) ו- (ה)
מניות משותפות בהן אין עובד או יותר מ - 10 מהון המניות שלהן
נשלל).
9.2. קבלנים העוסקים בשירותי ייעוץ הקשורים לרכישת המכרז
להשתתף. זה אסור על ידי החברות שיש להם שותפות וניהול היחסים עם חברות אלה
יותר ממחצית ההון של החברות שיש להם.
9.3. המציעים המשתתפים במכרז על אף האיסורים האמורים יכללו במכרז ויהיו להם ערבויות זמניות
הקלטות. יתר על כן, מצב זה לא ניתן לקבוע במהלך הערכת ההצעות.
אם החוזה הוענק לאחד מהם, הבטוחות נרשמות כהכנסות והמכרז מבוטל.
מאמר 10- סיבות לאי הכללה
המציעים במקרים הבאים, אם מזוהים תנאים אלה,
זה יהיה מותר;
א) פשיטת רגל, חיסול, העבודה שבוצעה על ידי בית המשפט, הכריז concordat, עבודה
מושעה או במצב דומה בהתאם להוראות החקיקה בארצך.
) ב בית המשפט הכריז על פשיטת רגל בשל חובותיהם של הנושים,
מושל
) ג החוב הסופי לפרמיה בביטוח לאומי נכון למועד המכרז.
) ד עם חבות מס סופית נכון למועד המכרז.
ה) בחמש השנים שקדמו למועד המכרז, שהורשעה על ידי בית משפט על פעילות מקצועית.
) ו במהלך חמש שנים (5) שנים לפני מועד המכרז,
שנקבע על ידי הממשל בו הוא מנהל פעולות בלתי חוקיות.
ז) נכון למועד המכרז נאסר על הפעילות המקצועית של החדר שבו הוא רשום
כי.
) ח המידע והמסמכים המבוקשים על ידי המינהל עם מפרט זה או מידע מטעה ו - או
זוהה מסמך מזויף.
ט) השתתפות במכרז אף שלא נקבע בסעיף 9 של המפרט.
י) נקבע כי המעשים או התנהגויות אסורים המפורטים 11 של המפרט.
הערה:
) המסמכים של סעיפים קטנים (א), (ב) ו (ז) לעיל, מן לשכת המסחר המזוהה ו / או התעשייה
מסמך מסמכי טיר ".
מסמך סעיף קטן (ה);
- שייך לאדם אמיתי מבחינת אנשים אמיתיים
- ישות משפטית מבחינת המציעים,
• היא שייכת לדירקטוריונים בחברות מניות משותפות,
• בחברות מוגבלות, למנהל החברה או לכל השותפים,
• במקרה של חברות אחריות מוגבלת, ועדות
הם השותפים של החברה,
• חברות קולקטיביות, כל השותפים שייכים למשרד המשפטים
היא תינתן מהיחידות הקשורות לדירקטוריון.
סעיף 11- מעשים אסורים או מעשים
11.1. המעשים או המעשים הבאים אסורים במהלך תקופת המכרז:
א) בגידות, הבטחות, איומים, השפעה, אינטרסים, הסכמים, שחיתות, שוחד או אחרת
או לנסות לבצע או לנסות להתחייב לנהלי מכרז.
(ב) להסמיך את המכרזים, למנוע השתתפות, להגיש הצעה למכרזים או
לעודד, לפעול בדרכים המשפיעות על התחרות או על החלטת המכרז.
ג) לארגן, להשתמש או לנסות לזייף מסמכים מזויפים או זיופים.
ד) במכרז; בשם עצמו / של אחרים
להגיש יותר מהצעת מחיר אחת במישרין או בעקיפין, באופן אישי או באמצעות proxy.
ה) השתתפות במכרז אף כי צוין כי אין היא יכולה להשתתף במכרז בסעיף 9 של המפרט.
11.2. על פי אופי הפועל או ההתנהגות על אלה שהיו מעורבים בפעולה או התנהגות אסורה זו, 4734
הוראות סעיף 4 לחוק יחולו.
סעיף 12- עלויות הכנה למכרז
כל העלויות הכרוכות בהכנת המכרזים ובהגשתם יחולו על המציעים. מינהל, מהלך המכרז
ובשום אופן לא תהיה אחראית לעלויות שכאלה שיגרמו למציע, ללא תלות בתוצאותיו.
החזיק.
סעיף 13 - הסבר במסמך המכרז
13.1. המכרזים צריכים להיות מוכרזים במסמך המכרז בעת הכנת המכרזים
לגבי עניינים שהם שמעו בכתב, עד שבעה (7) ימים לפני המועד האחרון להגשת
רשאי לבקש הבהרה. לאחר תאריך זה, ההסבר יוערך
זה יחויב.
13.2. במידה והבקשה להבהרה הינה ראויה, על הישות המתקשרת
כל המציעים שמקבלים את המסמך נשלחים מכתב בכתב או בכתב יד נגד החתימה.
תיאור זה בכתב של המינהל יודיע לכל המציעים של לפחות שלושה (3) ימים לפני המועד האחרון
ייעשה בצורה להבטיח כי יש להם בעלות.
13.3. התיאור כולל את תיאור הבעיה ותשובות מפורטות של הממשל; אלא בקשה להבהרה
זהות המציע לא צוינה.
13.4. ההסברים בכתב למבקשים שקיבלו את מסמכי המכרז לאחר מועד ההודעה.
- מכרז.
סעיף 14 - תיקון מסמך המכרז
14.1. חיוני כי מסמך המכרז לא ישתנה לאחר ההודעה על ההודעה. עם זאת,
או שינויים בפרסומות, מפרטים ונספחים לאחר הבקשה
במקרים בהם היא נקבעת על ידי הישות המתקשרת או הודעה בכתב על ידי המציעים,
ניתן לערוך תיקונים למסמך המכרז על ידי הגוף המתקשר
הוא הודיע.
14.2. התוספת נשלחת לכל המכרזים במכתב או בכתב בתמורה לחתימה
לפחות שלושה (3) ימים לפני מועד המכרז.
14.3. עקב השינוי, נדרש זמן נוסף להכנת הצעות מחיר
, מועד המכרז לכל היותר עשרים (20) ימים,
יכול לדחות עם. במהלך תקופת הדחייה, יימכר מסמך המכרז ויימשך.
14.4. במידה ותוגש תוספת,
הצעות תינתן הזדמנות להציע הצעה מחדש.
סעיף 15 - חופש המינהל לבטל את המכרז לפני מועד המכרז
15.1. איסור הגשת הצעות במסמכים הנחוצים על ידי הממשל או במסמכי המכרז
במקרים בהם הוא נמצא
ניתן לבטל את המכרז לפני המועד.
15.2. במקרה זה, למציעים את הסיבה לביטול על ידי הכרזה על ביטול
הוכרז. כן נמסרו למכרזים על ביטול המכרז עד לשלב זה.
15.3. במקרה של ביטול המכרז, ייחשבו כל ההצעות שהוגשו כנדחות.
יוחזרו למציעים ללא פתיחה.
15.4. המציעים אינם יכולים לטעון לזכויות כלשהן עקב ביטול המכרז.
סעיף 16 - קבלני משנה
כל או חלק מהנושא רכש / עסקי למכרז לא ניתן לבצע קבלני משנה.
III - סוגיות הקשורות בהכנת הצעות המחיר והגשתן
מאמר 17- המטבע הנוכחי המוצע והתשלום, שפת ההצעה
17.1. המכרזים יגישו את הצעותיהם בלירות טורקית (TL). תשלומים כאמור בחוזה
לירה טורקית (TL).
17.2. כל המסמכים והנספחים ומסמכים אחרים המהווים את ההצעה יהיו בטורקית. בשפה אחרת
המסמכים שהוגשו ייחשבו תקפים אם יוגשו יחד עם תרגום מוסמך בטורקית. זה
במקרה של פרשנות ההצעה או המסמך, התרגום התורכי יילקח כבסיס.
מאמר 18 - הגשת חלקי
18.1. הצעה חלקית לנושא המכרז
מאמר 19 - הצעות חלופיות
לא ניתן להגיש הצעות חלופיות לנושא המכרז.
מאמר 20- הגשת הצעות מחיר
20.1. זהו תנאי להשתתפות במכרז, לרבות מכתב המכרז ואגרת החוב.
כל המסמכים הנדרשים על פי המפרט ממוקמים במעטפה. שם, שם משפחה או סחר במכרז על המעטפה
כותרת, כתובת פתוחה להודעות, איזה עסק שייך למכרז וכתובת פתוחה של הגוף המתקשר
זה כתוב. המקום המעוגן של המעטפה ייחתם, יחתם או יחתום על ידי המכרז.
20.2. הצעות המחיר יוחזרו עבור הקבלות הממוספרות עד למועד הקבוע במסמך המכרז
(שם יוגשו ההצעות). הצעות מחיר שהוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו
יוחזרו למכרז לפני הפתיחה.
20.3. ניתן לשלוח את ההצעות גם בדואר רשום. מכרזים בדואר רגיל
על הקבלן להגיע למינהל עד לשעות המכרז המפורטות במסמך. בשל עיכוב בדואר
מועד קבלת ההצעות שלא יעובדו יקבע תוך דקה ויהיה
לא נלקח.
20.4. ההצעות לא יחולו על כל הצעה אחרת מלבד הנפקת תוספת בהתאם להוראות מפרט זה.
לא ניתן להפוך ולשנות.
20.5. במקרה של הארכה של תקופת ההצעה עם תוספת, ההצעה הראשונה של הממשל ואת המציעים
כל הזכויות והחובות לגבי המועד האחרון למועד האחרון להגשת
והאריך עד השעה.
סעיף 21- טופס ותוכן של מכתב המכרז
21.1. מכתבי המכרז יוגשו בטופס כתוב וחתום בהתאם לדגם המדגם המצורף.
21.2. מכתב הצעה;
) א מסמך המכרז שיקרא וייקלט במלואו, שייקבע במפרט הטכני
להגיב על כל המאמרים במפרט הטכני בנפרד,
) ב מחיר ההצעה המוצע על פי הנתון והמכתב,
ג) אין פיסת, מחיקה או תיקון,
.ד השם, שם המשפחה או השם המסחרי של מכתב המכרז נחתם על ידי מורשים.
זה הכרחי.
סעיף 22 - תקופת תוקף של מכרזים
22.1. תקופת תוקפן של המכרזים תהיה לפחות 30 (שלושים) ימים מיום המכרז. ציין זאת
לא יובאו בחשבון מכתבי הצעה קצרים יותר.
22.2. אם נדרש, תקופת פקיעת תוקפו של תוקפו
רשאי לבקש מהמכרזים להארכת התקופה האמורה. המתמודד
הממשל יכול לקבל או לדחות את הבקשה. בקשת הממשל להאריך את תקופת תוקפו של ההצעה
יוחזר ערבות ההצעה של המציע.
22.3. המכרזים שיקבלו את הבקשה יהיו אחראים
להוראות בדבר תקופת התוקף והערבות הזמנית מכל הבחינות.
צריך להתאים.
22.4. בקשות ותשובות ייעשו בכתב, יישלחו בדואר או בחתימה.
יד נמסר.
סעיף 23 - עלויות הכלולות במחיר ההצעה
23.1. המציעים ישלמו את המס, את התמונה,
עמלות והוצאות דומות, עלויות הובלה, פריקה וערימה יכללו במחיר ההצעה.
23.2. (23.1). הגדלת פריטי ההוצאות במאמר או פריטי הוצאה חדשים
במקרה של התרחשות, ייחשב מחיר ההצעה לכיסוי גידול או הפרש כאמור.
זה יהיה.
23.3. מס ערך מוסף (מע"מ) ישולם לקבלן בגין רכישה זו.
סעיף 24 - ערבות זמנית
24.1. המכרזים יהיו זכאים לקבל סכום שלא יפחת מ - 3 ממחיר ההצעה.
הם יתנו ערבות זמנית. מתן פחות מ-% 3 ממחיר הצעת המחיר
הצעות המחיר של המציעים לא ייכללו בהערכה.
24.2. מכתבי ערבות לבנקים או למוסדות פיננסיים פרטיים, המוצעים כבטוחה,
לפחות שלושים (30) ימים יותר מתקופת התוקף.
24.3. הצעות לא נשלחו עם אג"ח מקובל, המבוקש על ידי הממשל
תנאי ההשתתפות לא ייכללו בהערכה בטענה שלא ניתן לממשם.
סעיף 25- ערכים להתקבל כערובה
25.1. הערכים להתקבל כבטוחה מפורטים להלן;
א) מזומן בהצעה,
) ב כתבי ערבות שניתנו על ידי בנקים ומוסדות פיננסיים פרטיים בהצעה,
ג) החוב הממשלתי המקומי שהונפק על ידי תת מזכיר האוצר והונפק במקום איגרות חוב אלה
מסמכים.
25.2. (א) ריבית בערכים נומינליים ממסמכים שהונפקו בפסקה (ג) ומסמכים
שהונפקו כערובה על שווי המכירות התואם את הקרן
זהו.
25.3. על פי תקנות רלוונטיות, בנקים זרים יורשו לפעול בטורקיה
כתבי ערבות מתקבלים גם כבטוחה.
25.4. במקרה של כתב ערבות, יצורף היקף המכתב ומכתבו למסמך המכרז.
חייבת לעמוד בכללים שבטופס השדה או בחקיקה הרלוונטית. תוך הפרה של החקיקה הרלוונטית
כתבי ערבות אינם נחשבים לתוקפים.
25.5. ניתן להחליף את הערבויות בערכים אחרים המתקבלים כבטוחה.
25.6. בכל מקרה לא ניתן להפקיע את הערבויות שקיבלה הישות המתקשרת ואת אמצעי הזהירות
מפתה.
מאמר 26 - מקום אספקה של אבטחת ההצעה
26.1. מכתבי ערבות מוצגים לועדת המכרזים במסגרת מעטפת המכרז.
26.2. הפקדת הבטחונות, למעט מכתבי בטוחות, לאגף חשבונאות
קבלות יש להגיש במעטפה ההצעה.
סעיף 27 - החזרת ערבויות ארעיות
27.1. אגרת ההצעה של המכרז על המכרז תינתן כערובה.
מוחזר מיד לאחר החתימה.
27.2. ערבויות המכרזים האחרים יוחזרו לאחר אישור החלטת המכרז.
27.3. החזרת אגרת החוב תשולם לבנק או לנציגו עם חתימתם.
על ידי משלוח יד.
הרביעי - על הערכת הצעות המחיר והחוזה
סוגיות
מאמר 28- קבלת הצעות פתיחה ופתיחתן
28.1. המכרזים יוגשו לישות המתקשרת לפי שעות המכרז המפורטות במסמכי המכרז. לפי ועדת המכרזים
מספר ההצעות שניתנו במסמך המכרז כמפורט בדקה
הודיעה לציבור ולהתחיל מיד במכרז. עמלת המכרז לפי סדר הקבלה
הוא בוחן. 20.1 של מפרט. מעטפות שאינן מתאימות
לא נחשב. מעטפות נפתחות עם המציעים בסדר הקבלה מול הנוכחים.
28.2. מסמכי המציעים חסרים ומכתב ההצעה וערבויות זמניות
לבדוק אם הוא מתאים או לא. המסמכים אינם מלאים או ערבות ראשונית
מזמינים לא מזוהים מזוהים תוך דקות. המציעים ומחירי ההצעה הם הודיעו. תהליך זה
נחתמו הפרוטוקולים שהוכנו על ידי ועדת המכרזים. בשלב זה; אין דחייה של ההצעה או
קבלת ההצעה לא ניתן לתקן ולהשלים. הצעות למכרזים
הפגישה סגורה להערכה מיידית.
מאמר 29- הערכת הצעות
29.1. בהערכת המכרזים, תחילה המסמכים אינם מלאים או זמניים
כפי שנקבע בפגישה הראשונה של מפרט זה בהתאם לסעיף 28 של מפרט זה,
הוחלט שלא לכלול את הצעותיהם של המכרזים. אבל את הבסיס של ההצעה
היעדר תיעוד או מידע חסר משמעות במסמכים
אם קיים מחסור, לא יירכש
השלמה מתבקשת בכתב. נכשל הניסיון להשלים את המסמך או את המידע בתוך הזמן שצוין
המציעים אינם נכללים בהערכה.
29.2. המסמכים מלאים ומכתב המכרז ואג"ח ההצעה בהתאם לנהלים
מוערכת. בשלב זה, המכרזים קובעים את יכולת המכרז
והאם ההצעות עומדות בתנאים הקבועים במסמך המכרז.
מכתב הצעה המציג את המחירים המוצעים על ידי המציעים ואת שגיאה אריתמטית בטבלה נספח
טעויות אריתמטיות על בסיס מחירי היחידות המוצעים על ידי המציעים
מתוקן על ידי. ההצעה נמצאה כתוצאה מתיקון זה, כהצעתו העיקרית של המציע
והמצב הזה יודיע מיד למכרז בדואר. נראה שהמכרז קיבל זאת.
29.3. אותו מחיר מוצע על ידי יותר ממכרז אחד והם
אם יובן כי יש הצעה מועילה, יש לקחת בחשבון את המרכיבים שאינם מחיריים.
נקבעת המכרז הכלכלי ביותר, והמכרז מסתיים:
29.3.1. נכונות להבטיח משך מרבי,
29.3.2. יותר מאשר כמות ניסיון עבודה מסמך, נכונות להציע תעודת ניסיון בעבודה (עם דוח קיבולת
תעודת ניסיון בעבודה אם המחיר של המציעים שווה; - דוח קיבולת
אם יש יכולת שווה, הנכונות חשובה יותר.)
29.3.3. אישור מערכת הבריאות והבריאות של OHSAS 18001.
29.4. בשלב הסופי, המכרז הכלכלי ביותר במכרז כתוצאה של הערכה
המכרז הקובע את המכרז נשאר על הנכונות הזאת. עם זאת, המכרז אינו מוכן או
אם המחיר אינו מקובל על ועדת המכרזים.
הוועדה רשאית להמשיך בהליך המיקוח או שהמכרז ייעשה על פי הנוהל שקבע המנהל.
אם המכרז יומר לנוהל מיקוח, הכישורים והתנאים המפורטים במפרט הם
האחסון הוא חובה.
29.5. ועדת המכרזים קובעת את החלטתה המנומקת ומגישה אותה לרשות המכרזים לאישור. החלטה על
שמות מתחרים או שמות מסחריים, מחירים מצוטטים, תאריך המכרז
הסיבות שבגללן הוא נעשה, הסיבות לא לעשות את המכרז.
29.6. הרשות המכרזת תאשר את החלטת המכרז בתוך עשרה (10) ימים לאחר מועד ההחלטה או
מבטלת את הטענה בבירור.
29.7. רכש; במקרה של אישור ההחלטה תקף, ואם יבוטל, יראו בטלים ומבוטלים.
29.8. המכרז יישלח להודעות המכרזים, שאינם כפופים למכרז, בדואר לכתובת ההודעה או
חתימה.
29.9. המינהל רשאי לדחות את כל המכרזים ולבטל את המכרז.
סעיף 30 - הזמנה לאמנה
למציע שזכה במכרז על ידי איגרת החוב בתוך עשרה (10) ימים לאחר תאריך ההודעה.
חוזה שייחתם על ידי הגוף המתקשר,
הודעה לכתובת ההודעה בדואר רשום. המכתב צריך להיות
יראו את יום השביעי הבא (7.) ליום ההודעה למכרז. אם ימצא לנכון על ידי הגוף המתקשר,
ניתן להוסיף עשרה (10) ימים.
מאמר 31 - ביצועי ביצועים
המכרז שנותר במכרז יחושב על פי מחיר המכרז לפני חתימת החוזה.
הערבות נלקחת כ- 6.
סעיף 32 - חובה ואחריות של המכרז על החוזה
32.1. המכרז שיישאר במכרז יהיה כפוף להוראות סעיף 10 (א), (ב), (ג), (ד), (ה) ו- (ז).
מסמכים אג"ח הביצועים 30. זמן ב
ותחתום על החוזה. ערבות זמנית מיד עם חתימת החוזה
יוחזר.
32.2. ללא עמידה בדרישות אלה, ללא צורך במחאה ובהוראה
אגרת ההצעה של הנותר במכרז תירשם כהכנסה.
סעיף 33 - חוזה המכרז
33.1. מכרז חוזה שהוכן על ידי המינהל בהתאם לתנאי מסמך המכרז
וחתום על ידי הקבלן.
33.2. על פי החקיקה הרלוונטית לחוזה שישולם המס (למעט מע"מ), תמונות ו
עמלות והוצאות חוזיות אחרות שייכות לקבלן.
33.3. אלא אם צוין אחרת במסמך המכרז, אין חובה להגיש את החוזה לציבור הנוטריון.
V - נושאים הקשורים לביצוע החוזה
סעיף 34 - מקום ותנאי התשלום
34.1. כל תשלום שיבוצע על הקבלן ביחס לנושא הרכש / עסק למכרז TÜLOMSAŞ Mali
משרד לעניינים ייעשה.
34.2. תנאים נוספים לתשלום נקובים בטיוטת החוזה.
34.3. עבור עבודה זו, הגידול / ירידה בעסקים ניתן לחזות.
34.4. בהתאם לחוזה, המחיר של החומר שנמסר ב
בתשלום.
34.5. עלות החומר לא תשולם כתוצאה משליטה איכותית.
סעיף 35 - תנאי תשלום מראש
לא יבוצע תשלום מראש עבור רכישה זו.
סעיף 36 - הפרשי מחיר ותנאי החישוב
הפרש המחיר לא יינתן לקבלן.
סעיף 37- תאריך תחילת וסיום (מסירת טובין)
החל ממועד החתימה על החוזה, תקופת האספקה תיכנס לתוקף ותחילת העבודה. מתאריך זה
מ;
-1,2,3,4,5. עפרונות 60 ימים,
-6. ו 7. עפרונות 75 ימים,
תועבר. זמני אספקה חלופיים יוערכו על ידי המציעים. אבל
זמן ההובלה המרבי למשלוח הוא כדלקמן:
להעריך. מסירה להתבצע מוקדם יותר מאשר זמן המסירה שצוין
אפשרי
סעיף 38 - תנאים והתניות של הארכת זמן
38.1. כוח עליון;
א) אסונות טבע
) ב שביתה משפטית
ג) מחלות מגיפה כללית
ד) הודעה על גיוס חלקי או כללי
) ה מקרים דומים אחרים שיקבעו על ידי המינהל בעת הצורך.
38.2. להתקבל ככוח עליון ולתת הארכה
ליצור כוח עליון;
א) לא קם מתוך תקלה שנגרמה על ידי הקבלן,
) ב למנוע את קיום ההתחייבות,
ג) הקבלן לא היה מסוגל לחסל את המכשול הזה;
ד) עשרים (20) ימים לאחר התאריך שבו התרחש כוח עליון.
לתת הודעה,
ה) אישור הרשויות המוסמכות הוא חובה.
38.3. כמו כן, הגוף המתקשר אינו ממלא את התחייבויותיו לגבי ביצוע החוזה (מקום המשלוח,
אישור פרויקטים ותוכניות עבודה, היעדר ניכוס) ועל כן אחריות
קיומו של עיכובים שאינם שייכים לקבלן, קיום התחייבות זו
וכי הקבלן אינו מסוגל לחסל את המכשול הזה.
אם; יבדוק המצב על ידי המינהל, על פי העבודות שייעשו ועל אופי העבודה שיש להתעכב, מתעכב
ניתן להאריך את כל העבודה או כולה.
סעיף 39 - עונשים שיש לנקוט במקרה של עיכוב
39.1. בשל תנאי כוח עליון, למעט הארכת זמן, סחורות / עבודה בזמן המסירה
את התשלומים שישולמו על ידי המינהל לקבלן עבור כל יום קלנדרי
איחור משלוח ינוכה עם שיעור קנס של 0,1 (אחוז אחד) על מחיר החומר נמסר.
עיכוב זה לא יעלה על 1 / 3 של זמן המסירה המפורט בחוזה. אולם לבקשת הקבלן
אם ימצא לנכון על ידי היישות המתקשרת, ניתן לתת תקופת עונש בנוסף לתקופת העונש של 1 / 3.
39.2. סך העונש שינוכה לא יעלה על מחיר המכרז בדרך כלשהי.
39.3. העיכוב ינוכה מהתשלומים ללא מחאה נוספת על הקבלן. זה
במקרה שהעונש לא ייעשה על ידי התשלומים, הקבלן יחויב בנפרד.
39.4. במקרה שהחומר / העבודה לא נמסרו למרות הזמנים לעיל,
הוראות הסיום ייכנסו לתוקף.
סעיף 40- קבלה, מסירה, בדיקה, קבלה ותנאים
40.1. משלוח, אספקה ותנאים:
נושא המכרז יימסר למקום המפורט במפרט, לרבות הובלה / רכישה, פריקה וערימה,
שם יתקבל על ידי חבר צוות, אך בדיקה וקבלה של החומר
האחריות של הקבלן תימשך עד להשלמה.
אם חלק מהחומר נמסר במהלך התקופה וללא קשר לסעיף זה
גם אם הדבר אפשרי, המינהל אינו מקבל את החומר שהתקבל ומשלם את המחיר
זה בחינם.
40.2. בדיקה וקבלת הצורה והתנאים:
תנאי הבידוק ותנאי הקבלה במפרט הטכני ובחוזה
זה מצוין.
מאמר 41 - בעיות אחריות, תחזוקה ותיקון
החומרים יהיו מובטחים עבור 2 שנה. 3 (שנתיים) עם 2 של כמות ההזמנה
ערבות ערבות תבוצע החל ממועד הקבלה הסופית של החומרים.
סעיף 42 - יישוב סכסוכים
42.1. סכסוכים בתהליך עד לחתימת החוזה וכניסתו לתוקף
בבית המשפט המנהלי עשוי להיות כפוף להתדיינות משפטית.
42.2. במקרה של מחלוקות הנובעות מיישום החוזה,
יחולו ההוראות הרלוונטיות.
סעיף 43- נושאים אחרים
43.1. לצורך המכרז ינפיק המינהל את 4734 ו- 4735 למעט סעיף האיסור מעונשים ומכרזים.
לא כפופים לחוקים.
43.2. פרטיות:
43.2.1. קבלן ברחבי הארגון עובד בשיתוף 3 או ארגון בתוך מערכת יחסים.
הופיע עם פעילויות אדם / העסק בוצעו בשיתוף עם כל צבר טכני / מנהלי; עסקים
החלטה, ראיון, העברת מידע, עיצוב משותף, תמונה, תהליך, אמנה, שיטה, תוכניות עסקיות, תוכניות,
המצאה, מחקר ופיתוח ואב טיפוס, כולל, אך לא רק
שיתוף מידע, ארגון ו- 3. סודיות, טוב כדי לא להפר את הזכויות והחובות של יחידים
בכוונתו לשמור על פרטיות וסודיות על פי הוראות הכוונה והחקיקה הרשמית; ביצוע החוזה
לא ישתמשו בשום דרך אחרת מאשר מטרתה;
הוא לא יגלה או יפרסם פרטים כלשהם. החלטות של רשויות שיפוט טורקיות
כל גילוי או פרסום לצורך מטרות ההסכם,
אם תתעורר מחלוקת, החלטת המינהל בעניין זה תהיה סופית.
43.2.2. הישות המתקשרת לא תהיה אחראית לכל אי עמידה בהתחייבות זו.
אובדן, אובדן זכויות או אובדן זכויות, ולכן, כל מיני נזק נגרם זכויות אחרות
כדי לאסוף ולפצות (כולל רווחים מקופחים והזדמנויות שהוחמצו) מהקבלן
היה.
רשימת דרישות
סוג הכמות
1) 3 / EK-230.525 7 PCS
2) 5 / EK-230.525 11 PCS
(3) - 3 / EK-230.525 9 PCS
(4) - 3 / EK-230.525 8 PCS
5) 5 / EK-230.525 10 PCS
(6) - 5 / EK-230.988 4 PCS
(7 טון - 10X2) - 5 / EK-230.988 3 PCS
הערה: 1) ניתן להוסיף את החומרים הנ"ל
מיוצר על פי המפרט ברשימה ומורכב בטולומס.
תועבר בתנאי עבודה.
2) 230.525 5.11. הפריט לא ייחשב.
הצעה להצעת מחיר
מכתב הצעה להצעת מחיר
מכתב מכתבים זמני
עבודה ניסיון בתעודה
תעודת סטטוס של שותפות
מפרט טכני
מפרט טכני
היה הראשון להגיב